施工合同争议申请报告

施工合同争议申请报告

尊敬的xxxx裁判员：

我是申请人xxx，就本案施工合同争议一事，特向贵庭提交此申请报告，希望贵庭能够公正、客观地审理本案，维护我的合法权益。

本案的争议源于我与被申请人xxxx签订的施工合同。根据合同约定，被申请人应按照合同约定完成我委托的施工项目，并按照约定时间交付。然而，在施工过程中，被申请人屡次违反合同约定，导致工期延误和工程质量问题。尽管我多次与被申请人沟通、协商解决问题，但被申请人未能积极回应，并敷衍塞责。鉴于此，我不得不通过合同争议解决机制来维护自己的权益。

首先，我要提出的争议是关于工期的延误。根据施工合同的约定，被申请人应在合同规定的工期内完成施工项目。然而，实际情况是，被申请人未能按时完成工程，对此我提供了相关的证据材料，包括施工进度表、工作日志等，证明了被申请人延误工期的事实。这不仅导致了我承担了额外的经济损失，还延误了整个施工的进程。因此，我请求贵庭判决被申请人向我支付相应的延期费用，并承担由此引发的其他损失。

其次，我要提出的争议是关于工程质量的问题。按照合同约定，被申请人应以良好的技术水平和工程管理能力完成施工项目，并达到合同约定的质量要求。然而，被申请人在施工过程中存在多项质量问题，如水泥砼质量不达标、墙面漏水等，已经严重影响了工程的实际使用效果和价值。我提供了相关的验收报告、专家鉴定书等证据材料，证明了被申请人存在质量问题的事实。因此，我请求贵庭裁定被申请人重新完成相关的工程，并承担由此引发的修复费用。

最后，我要提出的争议是关于违约金的问题。根据施工合同的约定，被申请人应按照合同约定的进度和质量要求完成施工项目，否则应承担相应的违约责任，其中包括支付违约金。我提供了合同约定的相关证据材料，证明了被申请人的违约行为和我应获得的违约金数额。因此，我请求贵庭判决被申请人向我支付违约金，并承担我因此而遭受的其他损失。

综上所述，我在本案施工合同争议中，面临工期延误、工程质量问题以及违约金等多个问题需要解决。我已提交了相关的证据材料，证明了被申请人的违约行为和我应享有的权益。在贵庭审理本案时，希望能充分考量我提供的证据材料，裁决公正合理，以维护我合法权益。

特此申请报告。

申请人：xxx

日期：xxxx年xx月xx日

本页网址:

https://m.yunword.com/geren/483167.html